KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
Kbt. 115.§ szerinti eljáráshoz
1. oldal
Közbeszerzési dokumentum
„Szarvas Bacsó óvoda felújítása” tárgyú Kbt.
115.§ szerinti közbeszerzési eljáráshoz
2018. augusztus
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
Kbt. 115.§ szerinti eljáráshoz
4. oldal
I. Szerződés meghatározása, tárgya (adott esetben részenként)
Szarvas Bacsó óvoda felújítása
II. Közbeszerzési dokumentum
Ajánlatkérő az Ajánlattevők munkájának segítése, valamint a megfelelő ajánlattétel érdekében
közbeszerzési dokumentumot (továbbiakban: dokumentáció) állított össze.
A dokumentációban a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatályos szövegére
a „Kbt.” rövidítéssel utal.
Ajánlatkérő az ajánlattételhez szükséges nyilatkozatok mintáit részben az Elektronikus
Közbeszerzési Rendszer (továbbiakban: EKR) űrlapjaként hozza létre, egyebekben
nyilatkozatmintákat készített. Ajánlattevő által benyújtott nyilatkozatok tartalma a hatályos
Kbt.-ben és Kormányrendeletekben foglaltaknak kell megfeleljen.
A dokumentáció tartalmazza az eljárás lefolytatásával kapcsolatos információkat, az ajánlat
elkészítéséhez szükséges előírásokat, a nyertes ajánlattevő által a szerződés teljesítése során
megvalósítandó feladat részletes meghatározását, amely tartalmazza az ezzel kapcsolatban
elvárt követelményeket (műszaki leírást) és a szerződés tervezetet.
Az ajánlat elkészítésével kapcsolatban felmerülő kérdések megválaszolására kiegészítő
tájékoztatás keretében van lehetőség. A kiegészítő tájékoztatás részletes szabályait a jelen
dokumentáció V. pontja tartalmazza.
A dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet, a 320/2015. (X.30.) Kormányrendelet és a 424/2017. (XII. 19.)
Kormányrendelet eljárást megindító felhívás (továbbiakban: felhívás) megküldésekor
hatályos rendelkezései az irányadók.
A dokumentáció a felhívással együtt kezelendő. Amennyiben a felhívás és a dokumentáció
között eltérés adódik, abban az esetben a felhívásban foglaltak az irányadók.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátása az EKR-en keresztül történik.
Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők szíves figyelmét, hogy a
Kbt. 2. § (7) bekezdésére tekintettel e törvény szabályaitól csak annyiban lehet eltérni,
amennyiben e törvény az eltérést kifejezetten megengedi. E törvény rendelkezéseinek
alkalmazásakor, valamint a jogszabályban nem rendezett kérdésekben a közbeszerzési eljárás
előkészítése, lefolytatása, a szerződés megkötése és teljesítése, illetve a közbeszerzési
eljárásokkal kapcsolatos jogorvoslati eljárás során a közbeszerzésekre vonatkozó szabályozás
céljával összhangban a közbeszerzés alapelveinek tiszteletben tartásával kell eljárni.
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.)
MvM rendelet 6. § (4) bekezdésének megfelelően a felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó tevékenysége körében aláírásával és az előzetes regisztráció során kapott
lajstromszámát feltüntető pecséttel ellenjegyzi a közbeszerzési eljárás során keletkezett alábbi
dokumentumokat:
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
Kbt. 115.§ szerinti eljáráshoz
5. oldal
a) a közbeszerzési eljárást megindító felhívást és - a műszaki tervdokumentáció és az
árazatlan költségvetés kivételével - a közbeszerzési dokumentumokat,
b) - elektronikusan benyújtott és felbontott ajánlatok esetében az elektronikus rendszer által
generált bontási jegyzőkönyv kivételével - a bontási jegyzőkönyvet, a bírálóbizottsági
munkáról készült jegyzőkönyvet és
c) az összegezést, összegezéseket.
Valamint a közbeszerzési dokumentumokban nevét, levelezési címét, e-mail címét, valamint
lajstromszámát feltünteti.
Az eljárás felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadója: Petri Ákos Csaba
Levelezési cím:1043 Budapest, Munkásotthon u. 58. 4/44.
E-mail cím:
petri.akos@chello.hu
Lajstromszám: 00333
III. Ajánlat elkészítése és benyújtása
Az ajánlattevőnek a felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elektronikus úton (EKR-en keresztül)
benyújtania.
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségek ajánlattevőt terhelik.
Az Ajánlattevők ajánlatukat a felhívásban meghatározott határidőig, ott meghatározott helyen
kötelesek benyújtani. A késedelemből, elveszésből eredő kockázat az Ajánlattevőt terheli.
Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig kell az EKR-en keresztül benyújtani.
Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha ajánlatát hibásan,
vagy a hiánypótlási felhívást követően is hiányosan, illetve oly módon nyújtja be, hogy az
tartalmilag nem felel meg a felhívásban, a dokumentációban és az ajánlattevői kérdésekre
adott válaszokban (kiegészítő tájékoztatás, előzetes vitarendezési kérelem), valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
Ajánlattevő köteles a felhívásban, a dokumentációban és Ajánlatkérő által – a teljesítéssel
kapcsolatban – szolgáltatott minden információ pontosságáról meggyőződni.
Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával vagy az ajánlathoz szükséges
információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás Ajánlattevő terhére esik. Ajánlatkérő az
ajánlatok bontását követően nem veszi figyelembe Ajánlattevőnek – a pontos információk
hiányára hivatkozó – ajánlat módosítására vonatkozó kérelmét.
Ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatában közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a
becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért.
Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban való
részvételével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség Ajánlattevőt terheli figyelembe véve
a Kbt. 177. § (2) bekezdését.
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
Kbt. 115.§ szerinti eljáráshoz
6. oldal
IV. Az eljárás nyelve
Az eljárás hivatalos nyelve a magyar, az ajánlatokat is magyar nyelven kell elkészíteni és
beadni.
Ha az ajánlattevő által benyújtott, az ajánlatához tartozó egyes iratok (hatósági igazolások,
közös ajánlattevők megállapodása, elő/szerződések, meghatalmazások, nyilatkozatok) idegen
nyelvűek, azokat ajánlattevő általi felelős fordításban is csatolni kell. Felelős fordítás alatt
ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében Ajánlattevő képviseletére jogosult
személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek (Kbt. 47.§ (2)
bekezdés). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10.§ (1)-(2)
bekezdéseire.
Nem jelenti a magyar nyelvű ajánlattétel sérelmét, ha szakmai szempontból indokoltan idegen
nyelvű – nemzetközileg is elfogadott – meghatározások szerepelnek az ajánlatban.
Az ajánlattételi időszakban minden levelezés és egyéb irat, ami a felek között keletkezik,
kizárólag magyar nyelven történhet.
V. Kiegészítő tájékoztatás kérése
Bármely gazdasági szereplő, aki az eljárásban ajánlattevő lehet az eljárást megindító
felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban kiegészítő tájékoztatást
kérhet Kbt. 114. § (6) bekezdés és az alábbiakban meghatározottak szerint.
A
kiegészítő
(értelmező)
tájékoztatás
kérése
a
http://192.168.3.10:8080/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000461982018/reszletek
felületen keresztül történhet.
Ajánlatkérő felhívja gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 41.§-ában foglaltakra a
nyilatkozatok vonatkozásában.
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően az ajánlattételi határidőt
megelőzően ésszerű határidőn belül adja meg az EKR-en keresztül.
Amennyiben Ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő
ajánlattételhez szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz
figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, úgy az ajánlattételi határidőt -
valamennyi ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő haladéktalan, írásos és egyidejű
értesítése mellett- meghosszabbíthatja (Kbt. 52.§ (3) bekezdés).
A kiegészítő tájékoztatás a dokumentáció részévé válik, Ajánlattevő köteles ajánlatát a
kiegészítő (értelmező) tájékoztatás figyelembevételével elkészíteni és benyújtani.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy telefonon, illetve személyes megkeresés útján kiegészítő
tájékoztatás nem kérhető, és nem adható!
Ajánlatkérő az eljárás során tárgyalást, helyszíni bejárást, konzultációt nem tart.
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
Kbt. 115.§ szerinti eljáráshoz
7. oldal
A kiegészítő tájékoztatás megadásának határideje körében ajánlatkérő tájékoztatja
ajánlattevőket, hogy ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti „ésszerű időnek” az
ajánlattételi határidő lejárta előtti 3. napot tekinti. A kiegészítő tájékoztatás kérés
benyújtásának határideje körében ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy
ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti „ésszerű időnek” az ajánlattételi
határidő lejárta előtti 5. napot tekinti.
VI. Kizáró okok és alkalmassági feltételek
Kizáró okok
Ajánlatkérő a felhívásban meghatározta az Ajánlattevőkre, alvállalkozókra és alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplőkre vonatkozó kizáró okokat. Ajánlattevőnek,
alvállalkozónak és alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek ez alapján kell
igazolnia, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt.
Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1-16. §-
okra, az alábbi kitétellel: A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy hogy a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38.
pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi
tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot
szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017.
évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre
vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Ajánlattevőnek az alvállalkozója, valamint az alkalmassága igazolásában részt vevő más
szervezetek vonatkozásában csak nyilatkozatot kell benyújtania az eljárásban előírt kizáró
okok fenn nem állásának igazolására (321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17.§ (2) bekezdés).
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve
adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az
ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. §
szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési
dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a
valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban
foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Igazolások a kizáró okokról:
A kizáró okok igazolásának, nyilatkozatok benyújtásának szabályai megtalálhatóak a
Kormány 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletében a közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról.
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a1500321.kor
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
Kbt. 115.§ szerinti eljáráshoz
8. oldal
Alkalmassági feltételek
Ajánlatkérő a Kbt. 115.§ (2) bekezdés alapján („Az ajánlatkérő az eljárásban nem köteles
alkalmassági követelményt előírni.”) gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem
kíván előírni.
Ajánlatkérő a Kbt. 115.§ (2) bekezdés alapján („Az ajánlatkérő az eljárásban nem köteles
alkalmassági követelményt előírni.”) műszaki és szakmai alkalmassági követelményt nem
kíván előírni.
VII. Közös Ajánlattevők
Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Ez esetben a közös ajánlattevők kötelesek
maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult
képviselőt megjelölni.
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
Ahol a Kbt. az Ajánlatkérő számára az Ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő
tájékoztatás megadása, a hiánypótlási felszólítás, a felvilágosítás kérése és az indokolás kérése
esetében az Ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve
felhívását a képviselőnek küldi meg.
A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az Ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.
Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő
lejárta után változás nem következhet be.
Közös ajánlattétel esetén minden résztvevő tagnak ki kell töltenie, és be kell nyújtania az
Ajánlattevőre előírt dokumentumokat.
A közös ajánlatot, valamennyi résztvevő tagnak alá kell írnia, vagy a résztvevő tagok a
képviselő céget erre meghatalmazhatják, de ekkor a meghatalmazást az ajánlatban be kell
nyújtani.
Nyertesség esetén a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésére vonatkozó
egyetemleges és egyénileg is érvényes felelősségvállalásáról szóló nyilatkozat az ajánlat,
majd a későbbiekben a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.
Közös ajánlattétel esetén a tagok közül egy taggal szemben fennálló kizáró ok az ajánlat
kizárását, illetve érvénytelenségét eredményezi.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdésben
foglaltakra.
VIII. Igénybe venni kívánt alvállalkozók
Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek
teljesítéséhez az Ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni.
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
Kbt. 115.§ szerinti eljáráshoz
9. oldal
Ezen részek tekintetében az ajánlattételkor már ismert igénybe venni kívánt alvállalkozókat
meg kell jelölni.
A megjelölés és igénybevétel nem érinti az Ajánlattevő teljesítésért való felelősségét.
Ajánlatkérő az alvállalkozók igénybevételével kapcsolatosan a dokumentáció részeként
nyilatkozatmintát készített, ami segíti az ajánlattételt.
IX. Értelmező rendelkezések
Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt
be;
Ajánlatkérő: Magyarországi Evangélikus Egyház (Kbt. 5.§ (2)-(3) bekezdések alapján)
Ajánlat: Az Ajánlattevő által az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban
meghatározott tartalmi, és formai követelményeknek megfelelően elkészített és benyújtott
dokumentumok összessége.
Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy
alapanyag eladóját,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;
EKR: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint;
Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes
joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve
amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások
nyújtását kínálja;
Írásbeliség: a közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatok, illetve eljárási cselekmények
tekintetében bármely, szavakból vagy számjegyekből álló kifejezés, amely olvasható,
reprodukálható, majd közölhető, ideértve az elektronikus úton továbbított és tárolt adatokat is;
Kötbér: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:186.§ alapján értelmezendő
a meghiúsulás: A kötel
e
zett meghatározott pénzösszeg fizetésére kötelezheti magát arra az
esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, nem, vagy nem szerződésszerűen teljesít (kötbér). A
Ptk. 6:187. § (1) bekezdése értelmében a nemteljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítése a
teljesítés követelését kizárja. A késedelem vagy a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér
megfizetése nem mentesít a teljesítés alól.
Műszaki egyenértékűség: létesítmény, termék vagy szolgáltatás olyan meghatározó műszaki
paramétere, amely mérhető, és amelynek előírt mérőszámát több létesítmény, termék vagy
szolgáltatás is teljesítheti.
Műszaki leírás: Azoknak a műszaki előírásoknak az összessége, amelyet különösen az
ajánlattételhez szükséges dokumentáció tartalmaz, és amelyek meghatározzák a közbeszerzés
tárgya tekintetében megkövetelt jellemzőket, amelyek alapján a közbeszerzés tárgya olyan
módon írható le, hogy az megfeleljen az Ajánlatkérő által igényelt rendeltetésnek.
Szakmai ajánlat: a beszerzés tárgyára, valamint a műszaki leírásban és a szerződéses
feltételekben foglalt ajánlatkérői előírásokra tett ajánlat.
Szerződés: A Kbt. szerinti ajánlatkérő által, írásban megkötött, árubeszerzésre, szolgáltatás
megrendelésre vagy építési beruházásra irányuló visszterhes szerződés.
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
Kbt. 115.§ szerinti eljáráshoz
10. oldal
X. Az ajánlat módosítása és visszavonása
Ajánlatkérő a felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekhez (Ajánlatkérő
kötöttsége), az Ajánlattevő pedig az ajánlatához (ajánlati kötöttség) az ajánlattételi határidő
lejártától kötve van.
Ajánlattevő ajánlatát legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az EKR-ben.
Ajánlattevő a felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta időpontjáig bármikor,
jogkövetkezmény nélkül az EKR-ben visszavonhatja a már benyújtott ajánlatát, és új
ajánlatott tölthet fel.
Az ajánlattételi határidő lejártakor ajánlati kötöttség jön létre, az ajánlati kötöttség
időtartama: 60 nap.
XI. Az eljárást megindító felhívás és dokumentáció módosítása
Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőt
meghosszabbíthatja a Kbt. 55.§ alapján.
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja a felhívásban, illetve jelen
dokumentációban meghatározott feltételeket. A felhívás módosított elemeiről, illetőleg a
dokumentáció módosításának tényéről, módosított pontjainak felsorolásáról és a módosított
dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módjáról, határidejéről, beszerzési helyéről az
eredeti határidő lejárta előtt egyidejűleg, közvetlenül tájékoztatja azokat a gazdasági
szereplőket, akiknek az eljárást megindító felhívást megküldte (Kbt. 115.§ (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően).
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig vonhatja vissza
azon gazdasági szereplők egyidejű tájékoztatása mellett,
akiknek az eljárást megindító
felhívást megküldte.
XII. Ajánlat formai követelménye
Az ajánlattevőnek a Kbt-ben, az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és
benyújtania.
Az ajánlatokat elektronikusan a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően
kell benyújtani.
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevők esetén minden ajánlattevőnek külön-külön) az ajánlatában
kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint. Ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004.
évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e. Amennyiben
nem tartozik a törvény hatálya alá, abban az esetben nemleges tartalommal is be kell nyújtania
nyilatkozatát.
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
Kbt. 115.§ szerinti eljáráshoz
11. oldal
Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők egyetemleges
felelősségvállalásáról szóló nyilatkozatot, valamint a feladat elvégzésére vonatkozó, a tagok
közötti munkamegosztást és részesedésük %-os arányait és a képviseletre feljogosított cég
megnevezését is tartalmazó, egymás közötti megállapodását. A megállapodást egyszerű
másolatban is elegendő benyújtani. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett
minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő – közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -,
illetve a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó aláírási címpéldányát, vagy a
2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás mintáját egyszerű másolatban
(ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási mintáját kéri benyújtani,
akik az ajánlatban kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult
képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban
meghatalmazottként írnak alá).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet 10.§ (3) bekezdésére. Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot
ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból:
www.e-cegjegyzek.hu
Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek
ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (ún.„e-tértivevény“-t). Amennyiben nincs
változásbejegyzés folyamatban, kérjük az erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtását.
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint.
Az ajánlatnak eredetiben (a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint) tartalmaznia kell
(Kbt. 66.§ (2) bekezdés) az Ajánlattevő, illetve a közös ajánlattevők kifejezett nyilatkozatát a
felhívás, illetve a jelen dokumentációban foglalt feltételek megismerésére, a szerződés
megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra és azok elfogadására
vonatkozóan (ajánlattételi nyilatkozat). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.)
Korm. rendelet 10.§ (4) bekezdésére.
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a
részét (részeit), amelynek (amelyeknek) teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni, valamint ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat
benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Kbt. 66. § (6) bekezdés.
Nem belföldi illetékességű ajánlattevő esetén az ajánlatot (annak valamennyi
dokumentumával együtt) magyar nyelven kell benyújtani. Az eljárás, a kapcsolattartás és a
levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak.
Ajánlatkérő az idegen nyelvű okiratokról, dokumentumokról felelős magyar fordítást kér
benyújtani (a 24/1986. (VI. 26.) MT-rendelet szerinti hiteles fordítás nem előírás), apostille
hitelesítés nélkül. Felelős magyar fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely
tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben
megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős
(Kbt. 47. § (2)).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10.§
(1) bekezdésére.
Az eljárást megindító felhívásban előírt dokumentumok a Kbt. 47.§ (2) bekezdése szerint
egyszerű másolatban is benyújthatók, kivéve a Kbt. 66.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozat,
mely eredetiben csatolandó az ajánlatban (a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásainak
megfelelően).
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
Kbt. 115.§ szerinti eljáráshoz
12. oldal
A közös ajánlatot, valamennyi közös ajánlattevő tagnak alá kell írnia, vagy a tagok a
képviselő céget erre meghatalmazhatják.
XIII.
Ajánlatok felbontása, értékelése
Ajánlattevő ajánlatát a
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000461982018/reszletek
felületen legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig nyújthatja be.
Az ajánlatok felbontása az EKR -ben történik a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
előírásainak megfelelően. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi
határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Az ajánlattételi határidő nem jár le a 424/2017.(XII.19.) Kormányrendelet 16.§ (1) bekezdés
szerinti esetekben, ebben az esetben Ajánlatkérő a 424/2017.(XII.19.) Kormányrendelet 16.§
(2)-(3) bekezdései szerint jár el.
XIV. A bontás során ismertetett adatok
Az Ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt
közvetlenül ismertetheti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét
(Kbt. 68.§ (4) bekezdés felhatalmazása alapján).
Az EKR az ajánlatok bontásakor jegyzőkönyvben az eljárásban érdekeltek számára elérhetővé
teszi az eljárásban ajánlatot tett Ajánlattevők nevét és székhelyét, valamint az értékelés során
értékelésre kerülő számszerűsíthető adatokat (Kbt. 68.§ (4) bekezdés).
Ajánlatkérő a jegyzőkönyvet valamennyi Ajánlattevő részére a bontástól számított 5 napon
belül megküldi (Kbt. 68.§ (6) bekezdés).
XV. Az eljárás bizalmas volta
A bontást követően Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálását megkezdi. Az összegezés
megküldését (eredményhirdetést) megelőzően semmiféle információ nem adható az ajánlatok
vizsgálatára, tisztázására és értékelésére vonatkozóan sem az ajánlattevőknek, sem pedig más
olyan személynek, akik nem vesznek részt az Ajánlatkérő részéről hivatalosan az eljárásban,
kivéve a Kbt. 71-74.§-ban foglalt eseteket.
XVI. Kizáró okok vizsgálata
Az Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlatkérő
megállapítja, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az
eljárásból ki kell zárni.
Az ajánlatkérő a bírálat során a kizáró okok és a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumok
előzetes ellenőrzésekor az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
Kbt. 115.§ szerinti eljáráshoz
13. oldal
nyilatkozatot is elfogadja, minden egyéb tekintetben az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni,
szükség szerint a 71-72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni.
A Kbt. 69.§ (2) bekezdés szerint megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési
szempontok szerint értékeli. Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okok,
az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt
igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az
alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó, e § szerinti felhívása
nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja és azokat csak az eljárást
lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében vonja be a bírálatba,
amely ajánlattevőket az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő
az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az
igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott
igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást
rendel el vagy felvilágosítást kér.
Ha az Ajánlattevőt ki kell zárni az eljárásból, Ajánlatkérő az ajánlatát tovább már nem
vizsgálja és Ajánlattevőt a Kbt. 79.§ (1) bekezdésének megfelelően írásban tájékoztatja.
Ha a benyújtott ajánlat érvénytelen, Ajánlatkérő az ajánlatot tovább már nem vizsgálja és
Ajánlattevőt a Kbt. 79.§ (1) bekezdésének megfelelően írásban tájékoztatja.
XVII. Hiánypótlás és felvilágosítás kérése
Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlat megfelel-e a felhívásban és jelen dokumentációban
megadott formai feltételeknek és előírásoknak, a hatályos jogszabályoknak, továbbá
hiánytalanul tartalmazza-e az előírt dokumentumokat.
Az Ajánlatkérő írásban, a többi Ajánlattevő egyidejű értesítése mellett felvilágosítást kérhet
az Ajánlattevőtől az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás
tartalmának tisztázása érdekében.
Ha az ajánlat nem felel meg a felhívás és jelen dokumentáció formai követelményeinek, a
hatályos jogszabályoknak, akkor Ajánlatkérő az Ajánlattevőt a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak
megfelelően hiánypótlásra szólítja fel, a megfelelő határidő kitűzésével.
A hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni
is lehet - csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési dokumentumok és
a jogszabályok előírásainak.
Ha az ajánlattevő a hiányt nem vagy nem a megadott határidőre pótolja, Ajánlatkérő az
eredeti ajánlatát veszi figyelembe az elbírálás során.
Ajánlatkérő hiánypótlást a Kbt. 71.§-a szerint teljes körben biztosítja. A hiánypótlás során az
ajánlatban szereplő iratokat - ideértve a Kbt. 69.§ (4)-(5) bekezdése szerint benyújtandó
dokumentumokat is - módosítani és kiegészíteni is lehet.
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
Kbt. 115.§ szerinti eljáráshoz
14. oldal
Ha az ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az
alkalmasság igazolásához olyan gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, vagy olyan
alvállalkozót nevezett meg, amely a 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti, korábbi
eljárásban tanúsított magatartás alapján a j) pontja szerinti kizáró ok hatálya alatt áll, a kizáró
okkal érintett gazdasági szereplő kizárása mellett hiánypótlás keretében felhívja az
ajánlattevőt a kizárt helyett szükség esetén más gazdasági szereplő megnevezésére.
Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására
határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az
ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.
Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási
felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a későbbi
hiánypótlások során már nem pótolhatók.
A felvilágosítás kérésre adott válasz és a hiánypótlás nem eredményezheti a Kbt. 2.§ (1)-(3)
és (5) bekezdéseinek sérelmével.
XVIII. Ajánlatok bírálatának szempontjai
Ajánlatkérő kizárólag akkor értékeli a benyújtott ajánlatot, ha megállapította, hogy a
felhívásban és Dokumentációban meghatározott követelményeknek maradéktalanul megfelel,
nincsenek benne érvénytelenségi okok, továbbá Ajánlattevővel és az ajánlatban szereplő
szervezetekkel szemben semmilyen kizáró ok nem áll fenn.
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás II.2.5) pontjában meghatározottak szerinti bírálati
szempont alapján értékeli a beérkezett ajánlatokat valamennyi rész vonatkozásában.
Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok
megfelelnek-e
a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.
Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan
gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az ajánlatkérő a bírálat során az
alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a 82. § (5) bekezdés szerinti kritériumok
előzetes ellenőrzésére köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt
nyilatkozatot elfogadni, valamint minden egyéb tekintetben a részvételi jelentkezés és az
ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a 71–72. § szerinti bírálati cselekményeket
elvégezni. Az ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum szerinti
nyilatkozattal egyidejűleg ellenőrzi a nyilatkozatban feltüntetett, a Kbt. 69. § (11) bekezdés
szerint elérhető adatbázisok adatait is.
Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az
ajánlatok értékelését követően végzi el. Csak a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő – és ha
az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő –
tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség
esetén a 72. § szerinti eljárást. Ha az ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy
költség miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a következő ajánlattevő a
helyébe lép és a szükséges bírálati cselekményeket ennek megfelelően kell elvégezni.
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
Kbt. 115.§ szerinti eljáráshoz
15. oldal
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő
határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében az
eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat
benyújtani. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerinti teljes körű hiánypótlásra biztosít lehetőséget.
Ha ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem
megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, ha az igazolás nem támasztja alá az
egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat tartalmát vagy azzal
ellentétes), az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívhatja fel a
fentiek szerint az igazolások benyújtására.
Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes
ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a Kbt. 82. § (5)
bekezdése szerinti kritériumok tekintetében az e törvényben és a külön jogszabályban
foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett.
Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak
a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő
legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az
összegezésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást
lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta az igazolások benyújtására. Az e
bekezdés szerinti lehetőséggel az ajánlatkérő akkor élhet, ha az értékelés módszerét
figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők
egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik.
Ha az ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági
szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor 5 munkanapos határidő
tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt, hogy nyújtsa be a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti
igazolásokat.
Ajánlatkérő, amennyiben az ajánlattevők közötti sorrendet nem befolyásolja, több ajánlattevőt
is felkérhet a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint a kizáró okok és az alkalmassági követelmények
tekintetében a jelen felhívásban előírt igazolások benyújtására.
Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdését.
Ajánlatkérő a Kbt. 2.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást.
Ajánlatok értékelési szempontjai:
A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ellenszolgáltatás az alábbiak szerint:
1) További jótállás vállalása a kivitelezett munkára (max. 24 hó, egész hónapokat kell
megadni. A további garancia vállalásán Ajánlatkérő a szerződésben előírt 5 éven felüli
jótállást értékeli.) – súlyszám: 20
2) Ajánlattevő által a projekt során használt tehergépjárművek közül a legalacsonyabb
EURO norma besorolású (1 – EURO4 vagy rosszabb, 2 – EURO5, 3 – EURO6, vagy
jobb) – súlyszám: 10
3) Nettó ajánlati ár (HUF) – súlyszám: 70
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
Kbt. 115.§ szerinti eljáráshoz
16. oldal
1) Minőségi kritérium értékelése: egyenes arányosítás
A módszertan rövid leírása: a legmagasabb érték a legkedvezőbb, így az ajánlatkérő a
legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat
tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a
pontszámokat.
P=
A
(vizsgált)
X(P
max
-P
min
)
+P
min
A
(legjobb)
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P
max
: a pontskála felső határa
P
min
: a pontskála alsó határa
A
legjobb
: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A
legrosszabb
: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
A
vizsgált
: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 24 hó, erre és az ennél kedvezőbb vállalásokra
Ajánlatkérő egyaránt a maximális pontot adja. A szempont megajánlásánál Ajánlatkérő egész
számot (hó) kér meghatározni.
2) minőségi kritérium értékelése: pontozás
EURO 4, vagy rosszabb - 0 pont,
EURO 5 - 5 pont,
EURO 6, vagy jobb - 10 pont;
3) ár kritérium: fordított arányosítás
A módszertan rövid leírása: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, így az ajánlatkérő a
legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig
a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a
pontszámokat.
P=
A
(legjobb)
X(P
max
-P
min
)
+P
min
A
(vizsgált)
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P
max
: a pontskála felső határa
P
min
: a pontskála alsó határa
A
legjobb
: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A
legrosszabb
: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
A
vizsgált
: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
Értékelés során adható minimális – maximális pontszám: 0 - 10.
Ajánlatkérő csak az érvényes ajánlatokat vonja be az értékelésbe.
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
Kbt. 115.§ szerinti eljáráshoz
17. oldal
XIX. Számítási hiba javítása
Ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel, - a hiba és a
javítandó érték, valamint a javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével -,
felhívja az ajánlattevőt annak javítására. A számítási hiba javításának az eredményét az
ajánlatkérő akként állapítja meg, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen
meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve kiszámítja az összesített ellenértéket
vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. Ha a számítási hiba
javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy továbbra is hibásan teljesítették, az ajánlat
érvénytelen.
XX. Az aránytalanul alacsony ár mérlegelésének szempontjai
Az Ajánlatkérő a megajánlott árak vizsgálata során az aránytalanul alacsony ár mérlegelése
tekintetében a Kbt. 72.§ szerint jár el.
XXI. Alkalmatlanság, ajánlat érvénytelensége, kizárás
Ajánlatkérő –műszaki, illetve szakmai szempontból – alkalmatlannak minősíti azon
Ajánlattevőt, aki a felhívásban előírt rá vonatkozó feltételek bármelyikének nem felel meg.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon Ajánlattevőt, aki a felhívásban megadott kizáró okok
hatálya alatt áll.
Az ajánlat érvénytelenségéről és az ajánlattevő kizárásáról ajánlatkérő a Kbt. 74.§ és 75.§
alapján dönt. Ajánlatkérő döntéséről a Kbt. 77.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
írásban tájékoztatja Ajánlattevő(ke)t.
XXII. Tárgyalás, helyszínbejárás, konzultáció
Ajánlatkérő jelen eljárásban tárgyalást, helyszínbejárást, konzultációt nem tart.
XXIII.
Az eljárás nyertese
Ajánlatkérő azzal a szerződés teljesítésére alkalmas és érvényes ajánlatot tevő Ajánlattevővel
köt szerződést adott rész vonatkozásában, akinek ajánlata a felhívásban meghatározott bírálati
szempont szerint a „legjobb ár-érték arányú” ellenszolgáltatást tartalmazza.
XXIV. Összegezés
Az Ajánlatkérő az eljárásról készült összegezés minden Ajánlattevő részére egyidejűleg
elektronikus úton történő megküldésével közli az ajánlatok elbírálásának eredményét a Kbt.
79.§ (2) bekezdésnek megfelelően legkésőbb 3 munkanapon belül.
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
Kbt. 115.§ szerinti eljáráshoz
18. oldal
XXV. Előzetes vitarendezés
Ajánlatkérő előzetes vitarendezéssel kapcsolatban a Kbt. 80. § alapján jár el.
Kérelmezőnek a Kbt. 80.§ (2) bekezdésében meghatározott kérelmében (a továbbiakban:
előzetes vitarendezési kérelem) meg kell jelölnie az írásbeli összegezés vagy egyéb
dokumentum, vagy eljárási cselekmény jogsértőnek tartott elemét, továbbá a kérelmező
javaslatát, észrevételét, valamint az álláspontját alátámasztó adatokat, tényeket, továbbá az azt
alátámasztó dokumentumokra - ha vannak ilyenek - hivatkoznia kell.
Az előzetes vitarendezési kérelmet az EKR-ben kell megküldeni az Ajánlatkérő részére, aki a
kérelemmel kapcsolatos álláspontjáról a vitarendezést kérelmezőt a kérelem megérkezésétől
számított három munkanapon belül a benyújtási módnak megegyező módon tájékoztatja,
továbbá az előzetes vitarendezési kérelem benyújtásáról, valamint az arra adott válaszáról az
eljárás valamennyi - általa ismert - Ajánlattevőjét is tájékoztatja.
Az előzetes vitarendezésre vonatkozóan továbbiakban a Kbt. 80.§-ában foglaltak az
irányadók.
XXVI. A szerződés megkötése
Eredményes közbeszerzési eljárás alapján az Ajánlatkérő a nyertessel – vagy a nyertes
visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot
tevőnek minősített szervezettel (személlyel), amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló
írásbeli összegezésben megjelölte köti meg a szerződést adott rész vonatkozásában az eljárást
megindító felhívás, jelen dokumentáció, a dokumentáció részeként kiadott szerződéstervezet,
valamint a(z) (végső) ajánlat tartalmának megfelelően.
A szerződéskötés helyszíne: Magyarországi Evangélikus Egyház (1085 Budapest, Üllői út
24.)
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel szemben csak abban az esetben mentesül a szerződés
megkötésének kötelezettsége alól, valamint a nyertes ajánlattevő az (5) bekezdésben
meghatározott időtartam alatt akkor mentesül szerződéskötési kötelezettsége alól (szabadul
ajánlati kötöttségétől), ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését
követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a
szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a
szerződéstől való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye.
XXVII.
Üzleti titok
Az Ajánlattevő az ajánlatában, valamint a Kbt. 72.§ szerinti indokolásában elkülönített módon
elhelyezett (az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazásával), üzleti titkot (Ptk. 2:47. §)
tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat
úgy kell elkészíteni, hogy azok ne tartalmazzanak a Kbt. 44.§ (2) – (3) bekezdése szerinti
elemeket.
Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek
nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan
sérelmet okozna.
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
Kbt. 115.§ szerinti eljáráshoz
19. oldal
Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat
nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből
nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási
kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést
kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak.
A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles
csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat
nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A
gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén
kerül megfogalmazásra.
Az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés megküldését követően nem lehet üzleti titokra
hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a Kbt.
44.§ (2)-(3) bekezdés körébe tartozik. Erre tekintettel ajánlattevő kérheti, hogy más
ajánlattevő ajánlatának azon részeibe betekinthessen, mely nem minősül üzleti titoknak. Az
iratbetekintés során az iratokról feljegyzést lehet készíteni. Ajánlatkérő az iratbetekintést
munkaidőben, a betekintést kérő által javasolt napon
a gazdasági szereplő képviselőjének
személyes megjelenése útján biztosítja.
XXVIII.
Rész- vagy többváltozatú ajánlat
Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban részajánlatot nem tehet.
Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban többváltozatú, alternatív ajánlatot nem tehet.
Rész- vagy alternatív ajánlat benyújtása esetén Ajánlatkérő a rész- és/vagy alternatív ajánlatot
a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.
A részekre bontás az egyetlen kivitelezéssel érintett hrsz. miatt a munkaszervezési,
munkairányítási feladatokra, valamint a szűk befejezési határidőre tekintettel nem lehetséges,
továbbá a teljesítésre egy gazdasági szereplő is képes. A kivitelezés egyes részfolyamatai
szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, és nem tartalmaznak olyan
részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető.
A Kbt. 36.§ (1) bekezdés alapján ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban -
részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében -
a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [Kbt. 65. § (7)
bekezdés].
A Kbt. 115.§ (4) bekezdés alapján:
Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre
felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel,
amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.
XXIX.
Az ajánlat tartalma
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
Kbt. 115.§ szerinti eljáráshoz
20. oldal
A Bírálati szempontok szerinti részszempontokra vonatkozó - megajánlott értékekkel
kapcsolatos- információkat ajánlattevőnek az ajánlatában be kell mutatnia. A megajánlott
értékek nem tartalmazhatnak olyan jellegű információt, amely változatnak, illetőleg
többváltozatú ajánlatnak tekinthető. A kipontozott helyre konkrét számot (értéket) kell
megadni, +/- alternatív lehetőségek megadása nélkül. Ajánlatkérő a nulla forintos megajánlás
lehetőségét kizárja.
Ajánlatkérő a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztásához a megajánlásokat a legjobb
ár-érték értékelési szempont alapján értékeli.
Árfolyamok: az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az
ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes, a Magyar Nemzeti
Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát
a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja
által az ajánlati felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított EUR
ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén az Ajánlattevőnek közölnie
kell az alkalmazott árfolyamot. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlati árak
kizárólag HUF-ban adhatók meg. Egyéb devizanemben megadott árak esetén az ajánlatkérő
az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja.
Valamennyi engedményt - áru rabatt, százalékban meghatározott árengedmény, vagy sávos
árengedmény - az egységárba be kell építeni oly módon, hogy az ár kalkulációjánál
figyelembe legyen véve, hogy kizárólag a tételes rendelési listában, illetve a szerződésben
megadott darabszám szállítható le, amelybe beleértendő a megajánlott áru-rabatt mennyisége
is. Árengedmény sávosan a megrendelés összértékének mértékéhez nem köthető. Külön áru
rabatt és egyéb kedvezmény nem adható, illetőleg egyéb áru rabatt nem ajánlható meg. Az így
meghatározott nettó egységár képezi a végleges nettó egységárat, ezzel kell a továbbiakban
kalkulálni.
XXX.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben a Kbt. 134. § (1) bekezdése és a
Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján – a teljesítés időtartamára az alábbi szerződést biztosító
mellékkötelezettségeket köti ki valamennyi rész esetében.
A szerződéstervezetben részletezettek szerint:
- Vállalkozó szerződésszegése miatti lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok
nélküli megtagadása (amely a teljesítés státuszától függően elállásra vagy azonnali hatályú
felmondásra jogosítja a Megrendelőt) és a Vállalkozó olyan okból amelyért felelős
bekövetkezett egyéb szerződésszegése esetén a Megrendelő által jogszerűen gyakorolt
elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a Megrendelőt a nettó szerződéses ár 20%-nak
megfelelő összegű meghiúsulási kötbér illeti meg a nem teljesített munkarészek
vonatkozásában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186-187. §-aira.
- A Ptk. 6:171. §, Ptk. 6:172.§ és a Ptk. 6:173. § alapján a Ptk. 6:159. § (3) bekezdésének
megfelelően a kivitelezett munkára minimum 60 hónap (5 év) jótállás biztosítása a
teljesítés időpontjától számítva. A beépített termékek esetében gyártói garancia áll fenn a
Ptk. szerinti mértékben. Ajánlatkérő az 5 éven felüli (maximum 24 hónap) jótállást
értékelési szempontként veszi figyelembe. A 24 hónap és az a feletti vállalások egyaránt a
maximális pontszámot kapják. Vállalkozó köteles a hibabejelentést követő egy
munkanapon belül a hibát dokumentáltan felmérni, és azt követően öt munkanapon belül
köteles a javítást/kicserélést megkezdeni.
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
Kbt. 115.§ szerinti eljáráshoz
21. oldal
- Amennyiben a Vállalkozó olyan okból amelyért felelős elmulasztaná, hogy befejezze a
projekt egészének megvalósítását a szerződésben rögzített véghatáridőre (befejezési
határidőre), akkor késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek a nettó szerződéses
árnak, mint vetítési alap – amennyiben a szerződés másként nem rendelkezik – 2 %-ának
megfelelő arányban a késedelem minden naptári napja után, amely eltelik az előírt
befejezési határidő és a jelen szerződés befejezésének időpontja és a tényleges befejezési
időpont között. A késedelmi kötbér maximuma: 20%, melynek elérése: azonnali hatályú
felmondás, a meghiúsulási kötbér érvényesítése. A kifizetett vagy esedékes késedelmi
kötbér összege a meghiúsulási kötbér összegébe beleszámít. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a Ptk. 6:186-187. §-aira.
A szerződést biztosító minimum mellékkötelezettségek Ajánlattevő ajánlatának
függvényében kizárólag Ajánlatkérő javára változhatnak.
XXXI. tájékoztatás azon szervezetekről, amelyektől az ajánlattevő
tájékoztatást kaphat a Kbt. 74.§ (4) bekezdés szerinti azon
követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni
A 73. § (4) bekezdésében hivatkozott környezetvédelmi, szociális és munkajogi
rendelkezéseket tartalmazó nemzetközi egyezmények jegyzéke megtalálható a Kbt. 4.
mellékletében.
Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkafelügyeleti Főosztály
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002
Fax: (06 1) 795-0884
Email: munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu
Egyéb elérhetőségek:
Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat:
munkafelugy-info@ngm.gov.hu
Ingyenes (zöld) telefonszáma: (06 80) 204-292
EU OSHA Nemzeti Fókuszpont: fokuszpont@ngm.gov.hu
Munkavédelmi Bizottság: mvbizottsag@ngm.gov.hu
Nemzetgazdasági Minisztérium
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: (06 1) 896-2902
Fax: (06 1) 795-0880
Email: foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu
Egyéb elérhetőségek:
Hatósági nyilvántartás - Kontrollerek:kontroller@ngm.gov.hu
Ingyenes (zöld) telefonszáma: (06 80) 204-667
Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési,
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály; Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
Kbt. 115.§ szerinti eljáráshoz
22. oldal
5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.
Postacím: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.
tel: 06-66-529-440
fax: 06-66-529-467
E-mail: bekes-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, bekes-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Postai cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Központi telefon: +36 1 476 1100
Központi telefax: +36 1 476 1390
Elektronikus levélcím: tisztifoorvos@oth.antsz.hu
Honlap: www.antsz.hu
Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
Tel: 66/ 540-690
Fax: 66/ 322-632
e-mail: titkarsag@dar.antsz.hu
Országos Fogyatékosügyi Tanács
1054 Budapest, Alkotmány u. 3.
honlap: http://szmm.gov.hu/main.php?folderID=1294
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Központi telefonszám: +36-1-795-1200
ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
Központi Ügyfélszolgálati Iroda Címe: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. (Bejárat: Honvéd és
Szalay utca sarok)
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL BÉKÉS MEGYEI ADÓ- ÉS VÁMIGAZGATÓSÁGA
5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 1.
5601 Békéscsaba, Pf.: 13.
Tel.: +36 (66) 996-100
Fax: +36 (66) 996-200
E-mail: bekesavig@nav.gov.hu
Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya
Cím: 5700 Gyula, Megyeház utca 5-7.
Telefon: 0666362944
Fax: 0666361755
E-mail cím:
zoldhatosag@bekes.gov.hu
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
Kbt. 115.§ szerinti eljáráshoz
23. oldal
Műszaki leírás
„Szarvas Bacsó óvoda felújítása” tárgyú
Kbt. 115.§ szerinti közbeszerzési eljáráshoz
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
Kbt. 115.§ szerinti eljáráshoz
24. oldal
ML-I. A vállalkozási szerződés tartalmának (mennyiségének) részletezése
A kivitelezés főbb munkanemei mennyiségeinek felsorolása:
- zsaluzás: 31 m2
- állványozás: 82 m2
- irtás-, föld és sziklamunka: 17 m3
- síkalapozás: 15 m3
- vasbetonozás: 11 m3
- áthidaló elhelyezése: 14 db
- falazás: 114 m2
- tetőlécezés, ellenlécezés: 378 m2 felületre
- bádogozás: 119 m
- sima vakolat: 265 m2
- vékony és felújító vakolat: 443 m2
- gipszkartonozás: 67 m2
- burkolás: 174 m2
- nyílászáró elhelyezés: 28 db
- festés: 827 m2
- mázolás: 74 m2
- acélfelület átvonó festés: 185 m
- szigetelés: 332 m2
- védőcső elhelyezés: 1170 m
- vezetékelés: 1740 m
- gépészeti csővezetékek: 444 m
- 13 db WC szaniter elhelyezése szükséges szerelvényekkel együtt
A munkamennyiségek felsorolása nem teljes! Részletes műszaki feltételeket és
mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum mellékletét képező kiviteli dokumentáció
(műszaki leírás, árazatlan költségvetés, helyszínrajzok, tervek) tartalmazza.
További mennyiségi részletezés az árazatlan költségvetésben található.
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
Kbt. 115.§ szerinti eljáráshoz
25. oldal
ML-II. Projekt műszaki leírás
Az épület az 1900-as évek elején létesült, a korszakra jellemző hagyományos építészeti
stílusban és a korszaknak megfelelő szerkezeti kialakítással létesült. Az épület a fennállásának
időtartama alatt többszöri átalakításon, bővítésen esett át. Az ingatlan 1997. év óta a
Magyarországi Evangélikus Egyház tulajdonában van. Az óvodaépület bővítése, az új
tulajdonos által 2010. évben történ, ahol a meglévő részhez fogadó-öltöző, kazánház és előtér
helyiségeket, valamint akadálymentes rámpát építettek. Az épület műszaki állapota jelentősen
leromlott, felújításra szoruló, ezért az üzembentartó az épület műszaki felújítását határozta el
és a beruházás megvalósítása érdekében pályázatot nyújtott be a „TOP-1.4.1-16” kódszámú
pályázati felhívásra.
Falszigetelés a falak padlószint feletti szakaszos kibontásával, a felület kellősítésével,
bitumenes vastaglemez elhelyezésével, valamint a téglaszerkezet helyreállításával és
kiékelésével.
Az elhelyezett bitumenes lemez alatti külső falfelület kizárólagosan lábazatként
funkcionál, elkülönülve a felmenő falazattól. A falak külső oldalon lévő műkő lábazatát el
kell távolítani, amely szintén a fal szellőzését akadályozza. A falak belső felületén elhelyezett
lambéria burkolatot szintén el kell távolítani és a falak tisztítását el kell végezni. A meglévő
vakolat leverését követően, falszárító vakolatot kell kb. 1,20m magasságig felhordani mind a
belső, mind pedig a külső felületen. Ezen munkálatok kizárólagosan a régi épületrészeket
érintik, az újabb átalakítás-bővítés során a meglévő vízszigeteléseknek köszönhetően fenti
problémák nem jelentkeztek. A falszigetelési- és falszárítási munkálatok elvégzésével az
óvodaépület további talajvíz következtében történő károsodása kizárt lesz, amely nagyban
hozzájárul az egészséges környezet alakításához.
A homlokzati felületeken meglévő ablakok cseréje szükséges, a csoportszoba melletti raktár
természetes szellőzésének biztosítására az üvegtégla helyett szintén új ablak készül. Új, a
meglévő méretekhez igazodó fa ablakok elhelyezése indokolt, amelyek beépítése által a
rendeltetésszerű használathoz előírt mértékű természetes bevilágító felület is kialakítható.
A belső térben elhelyezkedő fa pallótokos ajtók méretei szintén nem előírásszerűek, ezért az
akadálymentesség biztosítása érdekében azok elbontása, cseréje szintén indokolttá vált. A fő
rendeltetésű helyiségekben 110/210-es névleges méretű ajtók kerülnek elhelyezésre, míg a
raktárak 100/210-es ajtókat kapnak.
A régi épületrész fafödém szerkezetű, amely a korábbi időszak építési technológiája, valamint
a későbbi szerkezeti károsodások miatt nem sík felületű, helyenként vakolatpótlásokat
igényel, ezért célszerű, a később bővített részekhez igazodóan álmennyezettel ellátni, amely
fölé szálas
hőszigetelő anyag elhelyezése a hőszigetelő képesség javítása érdekében indokolt.
A tervezett álmennyezet hőtechnikai-, esztétikai követelmények mellett az egységes
világítótestek elhelyezését is megkönnyíti.
A belső térben kialakított padlásfeljáró helyiség elbontásra kerül, ezáltal a meglévő
melegítőkonyha is nagyobb teret kap, az elbontott helyiség helyén további tároló szekrény
helyezhető el.
A meglévő fogadó-öltöző helyiségből történő könnyűszerkezetes leválasztással egy többcélú,
több funkciójú helyiség alakul ki.
Az épület vizesblokkjai szintén nem megfelelőek, a többszöri csőtörés és szennyvíz dugulás a
gépészeti hálózat cseréjét jelezte. A meglévő gyermek mosdó-WC helyiségek nem megfelelő
műszaki állapotúak, víz- és szennyvízvezeték cseréje szükségessé vált, valamint a meglévő
szaniterek cseréje is indokolt. Az épület végén található második gyermek mosdó-WC
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
Kbt. 115.§ szerinti eljáráshoz
26. oldal
helyiség az épület egy félnyeregtetős toldalékában került a korábbiakban kialakításra. A
helyiség padlószintje az óvoda többi helységeitől két fellépéssel mélyebben helyezkedik el,
ezért az akadálymentesség nem biztosított.
A korszerűsítés során az épület tetőszerkezetének szükséges mértékű felújítására is sor kerül.
A tetőcserép, és elvetemedett tetőlécek elbontását követően, új ellenléc, tetőfólia és cserépléc,
valamint cserép kerül elhelyezésre, ereszcsatorna kerül kiegészítésre.
A korszerűsítés során az épület elektromos hálózata is felülvizsgálatra kerül és a szükséges
mértékű vezeték-, szerelvény- és világítótest csere valósul meg.
A belső vízvezeték hálózat MTech 20x2-es szigetelt ötrétegű cső PE-Alu/PE-RT
csővezetékből épül ki. Az ágvezetékek az alapvezetékbe szerelt elágazó idomokból
csatlakoznak az egyes berendezési tárgyakhoz. Az ágvezetékek a falhoronyban szerelendők.
A melegvíz előállítását a hőcserélő berendezés, illetve esetlegesen napkollektorok
alkalmazása
biztosítja. A melegvíz-puffertároló a gépészeti helyiségben kerül elhelyezésre.
A tervezett szennyvíz alapvezetéket földben és falhoronyba vezetve kell szerelni. A vezeték
anyaga WAVIN PVC és KG-PVC cső a szükséges elágazó idomok beépítésével.
A berendezési tárgyak szennyvizeit összegyűjtő ágvezetékeket szabványos WAVIN KGPVC
és PVC lefolyócsövekből kell készíteni, a szükséges ragasztásokkal, kötésekkel. Az
ágvezetékek földben és falhoronyban szerelendők. A berendezési tárgyak főként az Alföldi
Porcelángyár termékei. A helyiségekben hagyományos MOFEM gyártmányú csaptelepek
kerülnek elhelyezésre.
Köteles a kivitelező elsőrendű kiviteli berendezési tárgyakat és szerelvényeket beépíteni.
A kivitelező köteles a berendezések gondos beszabályozását elvégezni.
A meglévő csatlakozási helyet követően az épületben a szükséges mértékben a meglévő
hálózat átépítése történik, belül védőcsőben készül a rézvezeték elektromos hálózat,
megfelelő elosztókkal, lámpatestekkel, kapcsolókkal és aljzatokkal.
Az üzembe helyezés előtt el kell végezni a vonatkozó szabványok szerinti érintésvédelmi,
kábel
szigetelésmérési stb. méréseket és csak kielégítő mérési eredmények esetén szabad a villamos
berendezéseket üzembe helyezni.
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
Kbt. 115.§ szerinti eljáráshoz
27. oldal
Az Ajánlat részeként becsatolandó iratok
1.
Felolvasólap (legalább a Kbt. 68.§ (4) bekezdés szerinti tartalommal EKR űrlapon)
2.
Ajánlattételi nyilatkozat (Kbt. 66.§ (2) bekezdés) eredetiben, EKR űrlapon)
3.
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontjaiban meghatározott
kizáró okokról (EKR űrlapon)
4.
Nyilatkozat az alvállalkozókkal szemben fennálló az eljárást megindító felhívásban
előírt kizáró okokról (EKR űrlapon)
5.
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjának kb) alpontja tekintetében (EKR
űrlapon)
6.
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjának kc) alpontja tekintetében (EKR
űrlapon)
7.
Nyilatkozat az alvállalkozókról (nyilatkozat minta alapján)
8.
Az ajánlatot cégszerűen aláíró(k) aláírási címpéldánya/aláírás mintája egyszerű
másolatban a 2006. évi V. tv. 9.§ (1) bek.-ben meghatározottak szerint. (Ha a
cégjegyzésre jogosult és az ajánlatot aláíró személye különböző, akkor csatolandó a
kötelezettségvállalásra feljogosító, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó,
meghatalmazás másolata, és a meghatalmazást cégszerűen aláírók aláírási
címpéldányának (aláírási mintájának) másolata.)
9.
Közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalási megállapodása az eljárást
megindító felhívásban és dokumentációban részletezettek szerint (adott esetben
nyilatkozat minta alapján)
10.
Nyilatkozat a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi
XXXIV. törvény vonatkozásában (Kbt. 66. § (4) bekezdés, nyilatkozat minta alapján)
11.
Nyilatkozat a szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalásáról (nyilatkozat
minta alapján)
12.
Nyilatkozat az üzleti titokról (EKR űrlapon)
13.
Ajánlattevő cégszerű nyilatkozata a felelős fordításról (adott esetben, nyilatkozat
minta alapján)
14.
Ajánlattevő nyilatkozata cégkivonat szerint el nem bírált módosításról (EKR űrlapon)
15.
Egyéb előírt dokumentumok (adott esetben)
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
Kbt. 115.§ szerinti eljáráshoz
28. oldal
Nyilatkozatminták
„Szarvas Bacsó óvoda felújítása” tárgyú Kbt.
115.§ szerinti közbeszerzési eljáráshoz
Ajánlatkérő a mellékleteket csak gazdasági
szereplők tájékoztatására állította össze,
Ajánlattevőnek az ajánlatát az EKR-ben
szükséges megtennie, az eljáráshoz generált
űrlapok kitöltésével. Amennyiben az EKR-
ben űrlap nem áll rendelkezésre, abban az
esetben a mellékletben szereplő mintákkal
azonos tartalmú nyilatkozatok nyújthatók
be.
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
Kbt. 115.§ szerinti eljáráshoz
29. oldal
1. sz. melléklet
alvállalkozókról a
„Szarvas Bacsó óvoda felújítása” tárgyú Kbt. 115.§ szerinti közbeszerzési eljárásban**
Alulírott, …………………… (név), mint a(z) .….……………………………....…………......
(cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 66.§ (6) bekezdés alapján nyilatkozom,
hogy ajánlatkérő teljesítéséhez
1. A teljesítésnek azon része(i), melyben alvállalkozók vesznek részt:*
Tevékenység(ek) megnevezése
2. A teljesítéshez nem kívánok alvállalkozót igénybe venni.*
3. A teljesítéshez az alábbi munkarészek, tevékenységek elvégzésére kívánok az alábbi
alvállalkozóval szerződést kötni: ***
Tevékenység megnevezése
Alvállalkozó neve
Dátum:
………………………………
(cégszerű aláírás)
* A nem kívánt rész áthúzandó, és a megfelelő aláhúzandó.
**A táblázatok a megfelelő számú sorral bővíthetők.
***Csak az 1. pont aláhúzása esetén töltendő ki, amennyiben az ajánlattételkor az alvállalkozó már ismert
A nyilatkozatot cégszerűen aláírva kell csatolni az ajánlat részeként!
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
Kbt. 115.§ szerinti eljáráshoz
30. oldal
2. sz. melléklet
Nyilatkozat
közös ajánlattétel esetén (adott esetben)
A(z) ….......................................…………………………………………………… (cégnév),
valamint a(z) …............................................................................................................ (cégnév)
közösen ajánlatot teszünk a „Szarvas Bacsó óvoda felújítása” tárgyú Kbt. 115.§ szerinti
közbeszerzési eljárásban ezennel kijelentjük, hogy a közbeszerzési dokumentumokban
foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat jelen nyilatkozatunkkal
elfogadjuk.
Egymás közötti és külső jogviszonyunkra a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V.
törvény 6:29. §-ában és 6:30. §-ában foglaltak irányadóak.
Ennek megfelelően – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk –
egyetemleges felelősséget vállalunk a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő
szerződés szerződésszerű teljesítésért.
Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők képviseletére, a
nevükben történő eljárásra a
…………………………………..…………………………………………………… (cégnév)
…………………………………………………………………………………..…….... (név)
korlátozás nélkül jogosult az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban és az
ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében.
A képviselő felel az Ajánlatkérővel való kapcsolattartásért, az eljárás eredményeként
megkötendő szerződés tagok közti koordinálásáért és végrehajtásáért.
A tagok közötti tervezett feladatmegosztás:
Dátum:
..…………………………….
(cégszerű aláírások)
A nyilatkozatot cégszerűen aláírva kell csatolni az ajánlat részeként!
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
Kbt. 115.§ szerinti eljáráshoz
31. oldal
3. sz. melléklet
Nyilatkozat
a Kbt. 66. § (4) bekezdés alapján
„Szarvas Bacsó óvoda felújítása” tárgyú Kbt. 115.§ szerinti közbeszerzési eljárásban
Alulírott, ……………………............................................................................. (név), mint a(z)
……………………………..………………………...................................................... (cégnév)
cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 66. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
ezennel nyilatkozom, hogy ajánlattevő, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint*:
mikro-,
kis-,
középvállalkozásnak** minősül.
Nem tartozik a törvény hatálya alá**
Dátum:
..……………..………………
(cégszerű aláírás)
*KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió
eurónak megfelelő forintösszeg.
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni
részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.
** A megfelelő szöveg aláhúzandó!
A nyilatkozatot cégszerűen aláírva kell csatolni az ajánlat részeként!
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
Kbt. 115.§ szerinti eljáráshoz
32. oldal
4. sz. melléklet
Nyilatkozat
a szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalásáról
„Szarvas Bacsó óvoda felújítása” tárgyú Kbt. 115.§ szerinti közbeszerzési eljárásban
Alulírott, ………………………………………………………………………. (név), mint a(z)
………………………………………………………………………………………… (cégnév)
cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy ajánlattevő tudomásul veszi és
vállalja az eljárást megindító felhívás II/i. pontjában foglalt szerződést biztosító
mellékkötelezettségeket az alábbiak szerint:
- Vállalkozó szerződésszegése miatti lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok
nélküli megtagadása (amely a teljesítés státuszától függően elállásra vagy azonnali hatályú
felmondásra jogosítja a Megrendelőt) és a Vállalkozó olyan okból amelyért felelős
bekövetkezett egyéb szerződésszegése esetén a Megrendelő által jogszerűen gyakorolt
elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a Megrendelőt a nettó szerződéses ár 20%-nak
megfelelő összegű meghiúsulási kötbér illeti meg a nem teljesített munkarészek
vonatkozásában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186-187. §-aira.
- A Ptk. 6:171. §, Ptk. 6:172.§ és a Ptk. 6:173. § alapján a Ptk. 6:159. § (3) bekezdésének
megfelelően a kivitelezett munkára minimum … hónap jótállás biztosítása a teljesítés
időpontjától számítva. A beépített termékek esetében gyártói garancia áll fenn a Ptk.
szerinti mértékben. Vállalkozó köteles a hibabejelentést követő egy munkanapon belül a
hibát dokumentáltan felmérni, és azt követően öt munkanapon belül köteles a
javítást/kicserélést megkezdeni.
- Amennyiben a Vállalkozó olyan okból amelyért felelős elmulasztaná, hogy befejezze a
projekt egészének megvalósítását a szerződésben rögzített véghatáridőre (befejezési
határidőre), akkor késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek a nettó szerződéses
árnak, mint vetítési alap – amennyiben a szerződés másként nem rendelkezik – 2 %-ának
megfelelő arányban a késedelem minden naptári napja után, amely eltelik az előírt
befejezési határidő és a jelen szerződés befejezésének időpontja és a tényleges befejezési
időpont között. A késedelmi kötbér maximuma: 20%, melynek elérése: azonnali hatályú
felmondás, a meghiúsulási kötbér érvényesítése. A kifizetett vagy esedékes késedelmi
kötbér összege a meghiúsulási kötbér összegébe beleszámít. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a Ptk. 6:186-187. §-aira.
Dátum:
…....……………..……………
(cégszerű aláírás)
A nyilatkozatot cégszerűen aláírva kell csatolni az ajánlat részeként!
A második francia bekezdésben a plusz vállalással emelt jótállási időszakot kérjük feltüntetni!
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
Kbt. 115.§ szerinti eljáráshoz
33. oldal
5. sz. melléklet
Nyilatkozat
felelős fordításról
(adott esetben)
„Szarvas Bacsó óvoda felújítása” tárgyú Kbt. 115.§ szerinti közbeszerzési eljárásban
Alulírott, ……………………............................................................................. (név), mint a(z)
……………………………..………………………...................................................... (cégnév)
cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az anyagban található idegen nyelvű
dokumentumok mögött elhelyezett magyar nyelvű anyagok mindenben megfelelnek az
eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért felelősséget vállalok.
Dátum:
..……………..………………
(cégszerű aláírás)
A nyilatkozatot cégszerűen aláírva kell csatolni az ajánlat részeként!
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
Kbt. 115.§ szerinti eljáráshoz
34. oldal
Segédletek
Meghatalmazás
.......................................................................................... (név), mint ajánlattevő jelentkező
cégjegyzésre jogosult képviselője meghatalmazom ...................................................-t a
........................................................ dolgozóját a „Szarvas Bacsó óvoda felújítása” tárgyú
Kbt. 115.§ szerinti közbeszerzési eljárásban való képviseletemre és az ajánlat részét képező
iratok aláírására.
Jelen meghatalmazás kiterjed ajánlattevő nevében történő bárminemű információk
megadására, jognyilatkozat megtételére és kötelezettségek vállalására, továbbá a szerződés
megkötésére melyet ajánlattevő jelen meghatalmazás aláírásával magára nézve kötelezőnek
ismer el.
Dátum:
..……………..…………
…………………………
Meghatalmazó
Meghatalmazott
(cégszerű aláírás)
(cégszerű aláírás)
..……………..…………
…………………………
Tanú 1
Tanú 2
Személyi igazolvány száma
Lakcím
Megjegyzés:
Közös részvételre jelentkezés esetén minden részvételre jelentkezőnek cégszerűen kell aláírni!
Ha a részvételre jelentkezésnél meghatalmazott jár el, a vonatkozó Meghatalmazást mellékelni kell!
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
Kbt. 115.§ szerinti eljáráshoz
35. oldal
Szerződéstervezet
ÁTALÁNYÁRAS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
(tervezet)
mely létrejött egyrészről
Név:
Magyarországi Evangélikus Egyház
Cím:
1085 Budapest, Üllői út 24.
Képviselői:
Krámer György országos irodaigazgató
Pénzintézet:
OTP Bank NyRt.
Bankszámla:
11707024-20347257
Adószám:
19719483-2-42
Telefon:
+36 14832260
Fax:
+36 14863554
E-mail:
Kocsis.István@lutheran.hu
(továbbiakban Megrendelő), másrészről a
Név:
………………………………………………….
Cím:
……………………………………………………
Adószám:
……………………………………………………
Kamarai nyilv-i szám:……………………………………………………
Bankszámlaszám:
……………………………………………………
Telefon:
……………………………………………………
Telefax:
……………………………………………………
E-mail:
……………………………………………………
Cégjegyzékszám:
……………………………………………………
Képviselő:
……………………………………………………
(továbbiakban Vállalkozó)
között a mai napon az alábbiakban meghatározott feltételekkel.
I.
Előzmények
I/1.
A Magyarországi Evangélikus Egyház (1085 Budapest, Üllői út 25.) a jelen
beruházás tárgyában 2018. év augusztus hó 2. napján a felkért gazdasági szereplőknek az
eKR-n keresztül, közvetlenül megküldött ajánlattételi felhívással (továbbiakban: felhívás) és
közbeszerzési dokumentumokkal (továbbiakban: dokumentáció), közbeszerzési eljárást
folytatott le a Kbt. 115. § alapján, melynek nyertese a Vállalkozó.
I/2.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen vállalkozási szerződést a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján, a fent hivatkozott
közbeszerzési eljárásra tekintettel írják alá.
II.
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
Kbt. 115.§ szerinti eljáráshoz
36. oldal
A szerződés dokumentumai
II/1. A szavaknak és kifejezéseknek ebben a Vállalkozási Szerződésben ugyanaz a jelentésük,
mint a vonatkozó felhívásban és dokumentációban.
II/2. A következő megállapodásokat és nyilatkozatokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a
jelen Vállalkozási Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumok, amelyek együtt
olvasandók és értelmezendők, nevezetesen:
a)
a jelen Vállalkozási Szerződés,
b)
az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentum,
c)
a nyertes ajánlat, a beárazott mennyiségi kimutatásokkal és a tételek
tartalmával (tételes költségvetés)
d)
írásbeli összegezés az eljárásról,
e)
a közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatok és dokumentációk,
f)
egyéb, a Szerződést alkotó, annak részeként minősített további dokumentumok
(a továbbiakban együttesen: Szerződés)
II/3. A fent említett dokumentumok egymást kiegészítik, és kölcsönösen magyarázzák, de
kétértelműség és eltérések esetén a Szerződés értelmezése szempontjából a fenti a)-f) pontok
alatti sorrend minősül fontossági sorrendnek, és mindig a sorban előbb álló dokumentumban
foglaltak a mértékadók.
II/4. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi – külön fizikai csatolás nélkül is – a
közbeszerzési eljárás teljes iratanyaga és nyertes ajánlattevő ajánlata.
III.
A szerződés adatai
III/1. Szerződő Felek megállapodnak és a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy
megvalósítja az alábbiakban meghatározott tárgyú munkákat (továbbiakban: Projekt), és a
jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségeinek eleget tesz minden tekintetben, a
Szerződés előírásainak megfelelően.
III/2. A szerződés tárgya:
Szarvas, Bacsó utcai óvodaépület átalakítási, bővítési munkáinak elvégzése átalánydíjas
vállalkozási szerződés keretében.
III/3. Szerződéses munka általános leírása:
- zsaluzás: 31 m
2
- állványozás: 82 m
2
- irtás-, föld és sziklamunka: 17 m
3
- síkalapozás: 15 m
3
- vasbetonozás: 11 m
3
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
Kbt. 115.§ szerinti eljáráshoz
37. oldal
- áthidaló elhelyezése: 14 db
- falazás: 114 m
2
- tetőlécezés, ellenlécezés: 378 m
2
felületre
- bádogozás: 119 m
- sima vakolat: 265 m
2
- vékony és felújító vakolat: 443 m
2
- gipszkartonozás: 67 m
2
- burkolás: 174 m
2
- nyílászáró elhelyezés: 28 db
- festés: 827 m
2
- mázolás: 74 m
2
- acélfelület átvonó festés: 185 m
- szigetelés: 332 m
2
- védőcső elhelyezés: 1170 m
- vezetékelés: 1740 m
- gépészeti csővezetékek: 444 m
- 13 db WC szaniter elhelyezése szükséges szerelvényekkel együtt
Részletesen:
1. A közbeszerzési dokumentum ML_I és ML-II. pontja,
2. A közbeszerzési dokumentum árazatlan tételes költségvetése és a kiviteli
dokumentáció és mellékletei
A szerződés összege
III/4. A szerződés összege (Nyertes ajánlat felolvasó lapja alapján)*:
Megnevezés
Ajánlat
Szarvas, Bacsó utcai óvodaépület átalakítási, bővítési munkáinak
elvégzése átalánydíjas vállalkozási szerződés keretében
………… nettó Ft
Mivel a beruházás építési engedély köteles, így a fordított ÁFA kérdése jelen szerződés
szempontjából releváns.
További értékelési szempontként tett vállalások:
Megnevezés
Ajánlat
További garancia vállalása a kivitelezett munkára (max. 24 hó, egész
hónapokat kell megadni. A további garancia vállalásán Ajánlatkérő a
szerződésben előírt 5 éven felüli jótállást értékeli.)
………… hó
A szerződés hatálya
III/5. A Kbt. előírásainak betartása mellett a munkaterület átadásától 2019. év május hó 31.
napig, előteljesítés lehetséges.
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
Kbt. 115.§ szerinti eljáráshoz
38. oldal
IV.
A Vállalkozó nyilatkozatai, feladatai és kötelezettségei
IV/1. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a Projektet szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag
és minőségileg kifogástalan kivitelben, a műszaki előírásoknak, a vonatkozó magyar
előírásoknak, műszaki szabályoknak és szabványoknak, megfelelően, határidőben elkészíti.
IV/2. Amennyiben valamely megvalósult szerkezet, szerelés, építményrész minősége nem
elégíti ki a fent leírtakat, Megrendelő kizárólagos joga eldönteni, hogy a csökkentett értékű,
illetve csökkentett osztályú munkát elfogadja, vagy ragaszkodik adott határidőre történő
kijavításhoz, újraépítéshez.
IV/3. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat
és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat is ellenőrizte.
(1) Vállalkozó a Vállalkozási Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a
Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által
a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakcég saját
felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri.
Vállalkozó a Szerződéses (Ajánlati) Árat ezen információk figyelembevételével,
kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva és a körülmények ismeretében
állapította meg. Vállalkozó a Projekt funkciójának, céljainak megfelelő és
rendeltetésszerű használatához, zavartalanul használható állapotához szükséges
kivitelezési munkákat kalkulálni tudta, és a műszaki és igényszintbeli
bizonytalanságokat is figyelembe vette.
(2) Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződéses Ár fixdíj. Vállalkozó a Szerződéses Árért
teljes körűen (ideértve az esetleg felmerülő többlet- és a Szerződés teljes körű
megvalósításához szükséges munkákat is) vállalkozik a Projekt megvalósítására,
valamint az egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítésére.
(3) A Szerződéses Ár magában foglalja azt az esetlegesen bekövetkező
árkülönbözetet, amely a Szerződés aláírását megelőzően az ajánlatadásra átadott
dokumentáció alapján kalkulált beruházási összköltség, illetve a megvalósításra
kerülő beruházás összköltsége közötti eltérés összege.
(4) A munkák mennyiségeit tételenkénti bontásban a beárazott mennyiség-kimutatás
(tételes költségvetés) tartalmazza.
(5) A beárazott mennyiség-kimutatásban szereplő, a tételhez tartozó árak vagy
egységárak - amely árak és egységárak ÁFA (Általános Forgalmi Adó) nélkül
kerültek megállapításra - tartalmaznak minden egyéb esetlegesen felmerülő
járulékos költséget (anyag, bér, gép, közterület igénybevétel, felvonulási- és
ideiglenes melléklétesítmények, állványok, segédszerkezetek, zsaluzatok, szállítás
és szállító útvonalak állagmegóvása, karbantartása, tisztítása, pormentesítése,
ellenőrző mérések és vizsgálatok, mintavételek, minősítések, minősítés
tanúsítások, segédanyagok, a megvalósításhoz szükséges hatósági és egyéb
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
Kbt. 115.§ szerinti eljáráshoz
39. oldal
engedélyek, szakhatósági felügyeleti díjak, a munkavállalók védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozó, a Vállalkozó kérelmére indított tájékoztatással
kapcsolatos díjak, a beruházás ideiglenes részeinek tervezése, szabadalmi díjak,
biztonságtechnikai előírások miatt felmerülő költségek, bármilyen bérleti és
biztosítási díj, bankgaranciák és biztosítások költségei stb.), továbbá minden
vámot, adót és egyéb illetéket (kivéve az ÁFA-t), amit a Vállalkozónak a
Szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie.
(6) Vállalkozó kötelezettséget vállal a szolgáltatás teljességéért és hiánytalanságáért
főleg azon tételek esetében, melyek nincsenek előírva a dokumentációban, viszont
a szakmai szokások és a technika mai állása szerint hozzátartoznak a szerződéses
feladatai és kötelezettségei, a Projekt kifogástalan, teljes körű kivitelezéséhez és a
Vállalkozót terhelő egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez.
IV/4. Vállalkozó jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért,
továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül
attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik
személy alkalmazza.
V.
A Szerződés biztosítékai
V/1. Meghiúsulási kötbér:
Vállalkozó szerződésszegése miatti lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos
ok nélküli megtagadása (amely a teljesítés státuszától függően elállásra vagy azonnali
hatályú felmondásra jogosítja a Megrendelőt) és a Vállalkozó olyan okból amelyért
felelős bekövetkezett egyéb szerződésszegése esetén a Megrendelő által jogszerűen
gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a Megrendelőt a nettó szerződéses
ár 20%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbér illeti meg a nem teljesített
munkarészek vonatkozásában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186-187. §-
aira.
V/2. Késedelmi kötbér
Amennyiben a Vállalkozó olyan okból amelyért felelős elmulasztaná, hogy befejezze
a projekt egészének megvalósítását a szerződésben rögzített véghatáridőre (befejezési
határidőre), akkor késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek a nettó
szerződéses árnak, mint vetítési alap – amennyiben a szerződés másként nem
rendelkezik – 2 %-ának megfelelő arányban a késedelem minden naptári napja után,
amely eltelik az előírt befejezési határidő és a jelen szerződés befejezésének időpontja
és a tényleges befejezési időpont között. A késedelmi kötbér maximuma: 20%,
melynek elérése: azonnali hatályú felmondás, a meghiúsulási kötbér érvényesítése. A
kifizetett vagy esedékes késedelmi kötbér összege a meghiúsulási kötbér összegébe
beleszámít. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186-187. §-aira.
V/3. Jótállás:
A Ptk. 6:171. §, Ptk. 6:172.§ és a Ptk. 6:173. § alapján a Ptk. 6:159. § (3)
bekezdésének megfelelően a kivitelezett munkára minimum … hónap jótállás
biztosítása a teljesítés időpontjától számítva. A beépített termékek esetében gyártói
garancia áll fenn a Ptk. szerinti mértékben. Vállalkozó köteles a hibabejelentést követő
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
Kbt. 115.§ szerinti eljáráshoz
40. oldal
egy munkanapon belül a hibát dokumentáltan felmérni, és azt követően öt
munkanapon belül köteles a javítást/kicserélést megkezdeni.
V/4. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek alkalmazása:
A Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek megsértését valósítja meg az
ajánlatkérőként szerződő fél részéről a szerződésszegésből eredő igények
érvényesítésének elmaradása (ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának
gyakorlását), amennyiben:
a) a szerződésszegés olyan kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradásával
valósul meg, amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelése
során figyelembe vett; vagy
b) a szerződésszegés eredményeként a teljesítés a szerződés tartalmától olyan
mértékben tér el, amely - ha a felek szerződésüket így módosították volna -
szerződésmódosításként a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint lényeges módosításnak
minősülne.
VI.
Felelősségbiztosítás
VI/1. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a szerint az ajánlattevőként szerződő fél
köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy
meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. Az elvárt felelősségbiztosítás minimum mértéke:
10.000.000 Ft/biztosítási esemény és állandó felelősségbiztosítás esetében évente, egy adott
időszakra kötött felelősségbiztosítás esetében a biztosítás tartamára 55.000.000 Ft-ig kell
fedezetet biztosítania. A felelősségbiztosításnak a felelősségbiztosítási szerződés hatálya alatt
okozott és legkésőbb a szerződés megszűnését követő 3 éven belül bekövetkezett, a biztosító
részére bejelentett, biztosítási eseménynek minősülő károkra kell fedezetet nyújtania. A
szerződésnek fenn kell állnia legalább az építmény teljes műszaki átadás-átvételének
lezárásáig. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az érvényes felelősségbiztosítási szerződés
megléte a Szerződés aláírásának feltétele, valamint annak mellékletét képezi.
VII.
Megrendelő kötelezettségei
VII/1. Előleg: A finanszírozásnál Ajánlatkérő a Kbt. 135.§ (1), (3), (5) és (7) bekezdéseit, a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezet 19. címe előírásait, a Ptk. 6:130.§ (1) és (2)
bekezdéseit figyelembe veszi, és azok alapján 5% előleget biztosít nyertes ajánlattevő részére,
előlegbekérő levél nyertes ajánlattevő általi benyújtása alapján.
VII/2. A Megrendelő ezennel vállalja, hogy a Projekt kivitelezése, megvalósítása esetén a
Szerződésben előírt időpontokban és módon megfizeti a Vállalkozónak a Szerződéses Árat,
mint átalányárat.
VII/3. Munkaterület átadása: A Megrendelő a munkaterületet a szerződés aláírásának napját
követően, egyeztetett időpontban bocsátja rendelkezésre.
VIII.
Vállalkozási díj, fizetési feltételek
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
Kbt. 115.§ szerinti eljáráshoz
41. oldal
VIII/1. A vállalkozói (szerződéses / ajánlati) átalányár a befejezési határidőre prognosztizált
bekerülési költség, mely tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításához szükséges
kivitelezési munkák teljes költségét, beleértve a megvalósításra vonatkozó valamennyi
járulékos munkát és annak díját, az egyéb járulékos költségeket, a megvalósítással
kapcsolatos – adott esetben felmerülő – valamennyi adót, díjat, egyéb költséget jelen
szerződés IV/3. pontjának figyelembe vételével:
VIII/2. A szerződés módosítására, így vállalkozói ár esetleges módosítására, kizárólag a Kbt.
előírásai szerint kerülhet sor.
VIII/3. Számlázásra, fizetési feltételekre vonatkozó előírások:
A projekt finanszírozása költségvetési forrásból, utófinanszírozás keretében történik.
Ajánlatkérő a Kbt. 135.§ (1), (3), (5) és (7) bekezdéseit, a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet III. fejezet 19. címe előírásait, a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdéseit
figyelembe veszi, és azok alapján 5% előleget biztosít nyertes ajánlattevő részére,
előlegbekérő levél nyertes ajánlattevő általi benyújtása alapján.
A teljesítés során Ajánlatkérő az előleg számlán kívül 3 részszámlát és egy végszámlát
fogad be.
1) Az első részszámla befogadásának feltétele: a megrendelt munka 25%-os a
műszaki ellenőr által igazolt műszaki készültsége. A részszámla összege nem
haladhatja meg a szerződés nettó értékének 25%-át.
2) A második részszámla befogadásának feltétele: a megrendelt munka 50%-os a
műszaki ellenőr által igazolt műszaki készültsége. A részszámla összege nem
haladhatja meg a szerződés nettó értékének 25%-át.
3) A harmadik részszámla befogadásának feltétele: a megrendelt munka 75%-os a
műszaki ellenőr által igazolt műszaki készültsége. A részszámla összege nem
haladhatja meg a szerződés nettó értékének 25%-át.
4) A végszámla befogadásának feltétele a műszaki ellenőr által igazolt 100%-os
műszaki készültség, az eltakart részekről készült fotódokumentáció, melynek
hiányában Ajánlatkérő a teljesítésigazolás megtagadása mellett visszabontást
igényelhet. A végszámla összege a szerződés nettó értékének 25%-a.
Az igényelt előleget a végszámlából kell levonni.
A vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a
vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is,
amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet
meg (Ptk. 6:244. § (1) bekezdés).
A kifizetésre az alábbi jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kerül sor:
- 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.);
- 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről;
- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet;
- 466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (adóigazgatási eljárás részletszabályairól).
Megrendelő az ellenszolgáltatást a szerződésben meghatározott módon és tartalommal
való teljesítést követően a fenti jogszabályoknak megfelelően teljesíti.
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
Kbt. 115.§ szerinti eljáráshoz
42. oldal
A Kbt. 136. § (1) bekezdés alapján:
- nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a
nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdése szerinti
ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
- Az ajánlatkérő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint -
attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő
fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett
volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
- Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést
felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha
a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdés
k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes
joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62.§ (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
- Az előző bekezdés szerinti felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés
megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére
jogosult.
- A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az
országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
VIII/4. A végszámlát a beruházás befejezésekor, a teljesítés 100 %-os műszaki
készültségekor, a vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően, a
befejezés-igazolás rendelkezésre állásakor kell benyújtani a műszaki ellenőrnek.
A végszámla benyújtásának feltételei:
(1) Vállalkozó köteles az adott teljesítés elkészültét 3 nappal korábban a
Megrendelőnek és a Műszaki ellenőrnek írásban készre jelenteni.
(2) A Vállalkozónak a számlákat el kell látnia a részleteket tartalmazó
dokumentumokkal olyan formában, ahogyan azt a Műszaki Ellenőr előírja,
amelyek igazolják: a szerződésszerűen elvégzett munkák végső (teljes) értékét a
Hiánypótlási Igazolásban rögzített időpontig, a Műszaki Ellenőr felmérése és
jóváhagyása alapján.
(3) Amennyiben a számlát a Műszaki Ellenőr nem kifogásolja, úgy azt 5 napon belül
igazolja, és a Megrendelőnek megküldi.
(4) Amennyiben a Műszaki Ellenőr nem ért egyet vagy nem tudja igazolni a számlát,
akkor további 5 nap időtartamon belül a Megrendelővel és a Vállalkozóval közös
egyeztetéseken kell tisztáznia a vita tárgyát. Megegyezés hiánya esetén a
Vállalkozó köteles a Megrendelő által jóváhagyott Műszaki Ellenőri utasítás
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
Kbt. 115.§ szerinti eljáráshoz
43. oldal
szerinti a számlát összeállítani és 5 napon belül a Műszaki Ellenőrnek megküldeni,
aki azt 5 napon belül igazolja, és a Megrendelőnek megküldi.
(5) A végszámlához a befejezés igazolás feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel és a
felvonulási terület rendeltetés szerinti visszaszolgáltatása.
(6) A Végszámla benyújtásakor a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek átadni egy
írásbeli nyilatkozatot, amelyben megerősíti, hogy a Végszámla összege
tartalmazza a teljes körű végelszámolást, amely a Szerződésből eredően a
Vállalkozó számára esedékes.
Vállalkozó a beruházás teljesítésekor a műszaki átadáshoz átadási dokumentációt köteles
készíteni melynek tartalma: felelős műszaki vezető nyilatkozata, építési napló, minőségi
tanúsítványok, mérési- vizsgálati jegyzőkönyvek, hulladék-nyilvántartó lap és hulladék
befogadásról szóló igazolás, digitális fotók a bontás- és építés folyamatairól és az eltakart
részekről.
VIII/5. A számlák kiegyenlítése a kifizetésre köteles szervezet által az alábbi bankszámlára
történik:
Vállalkozó számlavezető pénzintézete: ………………………………………………
Vállalkozó bankszámlaszáma: ………………………………………
Alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt. 135.§ releváns előírásaira és a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 32/A. és 32/B. §-aira figyelemmel kell lenni! Az ajánlattétel, az elszámolás, a
kifizetés pénzneme a magyar forint.
Amennyiben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz
igénybe, abban az esetben a nyertes ajánlattevő által kiállított, ajánlatkérő képviselője által
leigazolt végszámlát ajánlatkérő a Ptk. 6:130.§ (1)-(3) bekezdése, a Kbt. 135.§, a 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet III. fejezet 19. címe, valamint a 2017. évi CL. törvény az adózás
rendjéről figyelembevételével egyenlíti ki.
Ajánlatkérő a teljesítésével kapcsolatban a Kbt. 135. § (1)-(3) és (6) bekezdéseit figyelembe
veszi.
VIII/6. A szerződésnek megfelelően benyújtott végszámla elfogadása kizárja Vállalkozó
utólagos pénzügyi követeléseit, kivéve az ajánlatkérő szerződésszegése esetére irányadó
jogkövetkezmények alkalmazását.
VIII/7. Késedelmes fizetés tekintetében a Ptk. 6:155. § irányadó.
VIII/8. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF, a szerződés
egyösszegű (átalánydíjas)
IX.
Vegyes és záró rendelkezések
IX/1. Ellenőrzések és vizsgálatok
(1) Megrendelőnek vagy megbízottjának jogában áll megvizsgálni a beépített
anyagokat és berendezési tárgyakat, hogy azok megfelelnek-e a szerződésben
foglalt feltételeknek.
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
Kbt. 115.§ szerinti eljáráshoz
44. oldal
(2) Amennyiben a megvizsgált termékek nem felelnek meg a műszaki feltételeknek,
úgy a Megrendelő azokat visszautasíthatja, és a Vállalkozó köteles térítésmentesen
vagy kicserélni a visszautasított termékeket, vagy megtenni a szükséges
módosításokat, hogy a termékek / kivitelezés megfeleljenek a műszaki
feltételeknek.
IX/2. Pótmunka
A Megrendelő pótmunka elvégzése esetén a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés alapján jár el.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
IX/3. Többletmunka
A Megrendelő a Ptk. 6:245.§ (1) bekezdés második mondata szerinti, szerződés
megkötésének időpontjában nem előrelátható többletmunkát egyeztetést követően
pótmunka keretében rendeli meg, egyéb többletmunka ellenértékére Vállalkozó a Ptk.
6:245.§ (1) bekezdés alapján nem jogosult.
A megrendelő köteles azonban megtéríteni a
vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés
megkötésének időpontjában nem volt előrelátható.
IX/4. Kapcsolattartás
(1) A szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen
aláírt levél, vagy okirat, egyéb esetekben a kapcsolattartás az Építési Naplón keresztül
történik.
Az Építési Naplóba bejegyzésre jogosult személyek
(A.) Vállalkozó részéről:
Név: ……………………………………………………
Cím: ……………………………………………………
Telefon: ……………………………………………………
NÜJ-szám: ……………………………………………………
(B.) Megrendelő részéről:
Név: ……………………………………………………
Cím: ……………………………………………………
Telefon: ……………………………………………………
Az intézkedésre még jogosult személyek adatait a felek, az építési naplóban rögzítik!
(2) A szerződő Felek megállapodnak abban, ha cégszerűen aláírt levelet, vagy okiratot a
jelen szerződésben megadott székhely és/vagy levelezési címre ajánlottan elküldik, azt a
levél átvételének napján, de legkésőbb a feladást követő 8. napon kézbesítettnek tekintik.
Tértivevénnyel elküldött levél esetén a visszaérkezett tértivevényen igazolt átvételi napon
tekintik kézbesítettnek. Amennyiben a tértivevény a feladást követő 8 napon belül nem
érkezik vissza, úgy a levelet a 8. napon kézbesítettnek tekintik.
IX/5. Biztonság
Vállalkozó felelős a helyszínen végzett minden tevékenység biztonságáért és harmadik
személy részére okozott kárért is. A Vállalkozó köteles a dolgozóit a munkavégzés elkezdése
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
Kbt. 115.§ szerinti eljáráshoz
45. oldal
előtt kioktatni a helyszínre és a munkafolyamatokra vonatkozó Magyar Szabvány által előírt
munkavédelmi és tűzrendészeti előírásokról, és azokat dolgozóival folyamatosan betartatni.
IX/6. Vis major esete
Amennyiben bármelyik fél rajta kívülálló okok miatt (vis major, pld. természeti csapás) nem
tud a szerződésben vállalt kötelezettségének eleget tenni, úgy a szerződés érvénytelenné válik
és az elvégzett munkákkal arányos rész, valamint a szerződés teljesítése közben felmerült
költségek kifizetésre kerülnek.
IX/7. Egyéb megállapodások
(1) Vállalkozó köteles a munkáját úgy végezni, hogy mindazon meglévő
szerkezeteknek, beépített anyagoknak és kiépített környezeteknek az átalakítással
nem érintett részeit, elemit megóvja és azokban semmiféle kárt ne okozzon.
(2) A Vállalkozó kötelessége biztosítani az összes eszköze és vagyontárgya
megőrzését, az azokban bekövetkező hiány vagy kár veszélyét Vállalkozó viseli,
kivéve a Megrendelő külön őrzött ingóságait.
(3) A vállalkozási munkák kivitelezése alatt Vállalkozónak kötelessége az építkezés
területét tisztán tartani, a munkákból adódó minden felesleges anyagot és
hulladékot kijelölt, elkülönített helyen, konténerben tárolni, és időben elszállítani.
(4) A vállalkozási munkálatok teljesítésével egy időben a Vállalkozónak kötelessége
megtisztítani a területet, el kell szállítani az ott lévő, a tevékenységből származó –
illetve azzal összefüggésben keletkezett – felesleges anyagokat, hulladékot,
mindenféle ideiglenes építményt. Az egész helyszínt tisztán és rendeltetésszerűen
használatra alkalmas állapotban kell átadni.
(5) Felek a szerződés teljesítése folyamán kötelesek együttműködni és egymást
minden olyan körülményről értesíteni, ami a szerződés szerinti teljesítéssel
kapcsolatos, különösen az ütemes teljesítést akadályozó, vagy a költségeket
befolyásoló körülményekkel kapcsolatban.
(6) Felek tudomásul veszik, hogy jelen vállalkozási szerződést csak a Kbt.
előírásainak megfelelően módosíthatják.
(7) A Megrendelő jogosult a szerződést részben vagy egészben a jövőre nézve
megszüntetni, amennyiben a Vállalkozó súlyos szerződésszegést követ el. A
Megrendelő súlyos szerződésszegésnek minősíti különösen:
- ha a Vállalkozó olyan munkát végez, amely nem elégíti ki jelen szerződés
követelményeit (elsősorban jelen szerződés IV. fejezete);
-
ha a Vállalkozó munkavállalói, illetve alvállalkozóinak munkavállalói nem
felelnek meg a törvényi előírásoknak.
A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul, de
maximum 8 napon belül értesíti abban az esetben, ha a jelen megállapodás
maradéktalan teljesítése előtt végelszámolás alá kerül, ellene, csőd-, felszámolási-,
illetve végrehajtási eljárás indul. E kötelezettség elmulasztását a Megrendelő
súlyos szerződésszegésnek tekinti.
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
Kbt. 115.§ szerinti eljáráshoz
46. oldal
A Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul, de maximum 8 napon belül köteles a
Megrendelőt értesíteni, ha a jelen megállapodás maradéktalan teljesítését
megelőzően a Vállalkozó képviseleti jog változására, tagváltozásra, illetve
utódlásra, a jogok és kötelezettségek átruházására, átszállására, továbbá
átalakulásra (egyesülés, szétválás) kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés
elmulasztásából eredő kárért. E kötelezettség elmulasztását a Megrendelő súlyos
szerződésszegésnek tekinti.
(8) Ha az előbbiek közül bármelyik fennáll, a Megrendelőnek írásban kell közölnie a
Vállalkozóval azt a szándékát, hogy mulasztás miatt felbontja a szerződést,
valamint az indokait.
(9) Mulasztás miatti szerződés megszüntetése után a Vállalkozó kötelessége:
- az addig végzett teljesítések szerződésszerű pénzügyi elszámolásának azonnali
összeállítása, számlázása;
- azonnal beszüntetni a munkát az értesítésben közölt napon és terjedelemben;
- nem adhat ki további vásárlási megrendeléseket vagy szerződéseket a
beszüntetett munka végrehajtásával kapcsolatban;
- minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog leltározása, karbantartása és
átadás a Megrendelőnek, melyeket a Vállalkozó szállított vagy a Megrendelő
biztosított a munka végzéséhez;
- együttműködés a Megrendelővel az információ átadásban és a félbehagyott
munkák elrendezésében, így mérsékelve a károkat;
- a Megrendelő egyéb ésszerű kérésének kielégítése a félbeszakított munkával
kapcsolatban;
-
továbbra is a szerződés feltételei szerint eljárni a munka olyan részein,
amelyekre nem vonatkozik a megszüntetés.
IX/8. Képviselet
Jelen Szerződést aláíró személyek kijelentik, hogy a szerződő félként megjelölt szervezet
képviseletére teljes jogkörrel rendelkeznek. Felek a szerződés ideje alatt folyamatosan
biztosítják a felelős képviselők közreműködését a szerződéssel kapcsolatos kérdésekben.
IX/9. Jelen Szerződést, annak tartalmát a Szerződő Felek a jogszabályban meghatározott
feltételek esetén és a jogszabály rendelkezései szerinti mértékben jogosultak nyilvánosságra
vagy harmadik személy, illetve hatóság tudomására hozni.
IX/10. Felek rögzítik, hogy a hatályos jogszabályok alapján - mivel a Szerződés szerinti díj
forrása hazai költségvetésből származó pénzeszköz – a Szerződés azon adatai, amelynek a
megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön jogszabály közérdekből elrendeli, nem
minősülnek üzleti titoknak.
IX/11. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Ptk. és a
Kbt., valamint a Szerződő Felek jogviszonyára vonatkozó jogszabályok, szabványok és más,
egyéb kötelező erejű rendelkezések irányadók.
IX/12. Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés bármely kikötése
érvénytelennek vagy hatálytalannak bizonyulna, az a Szerződés egyéb rendelkezéseit nem
érinti. Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben az érvénytelenség, hatálytalanság
okát orvosolni lehet, úgy mindent megtesznek az adott szerződésrész érvényben, illetve
hatályban tartása érdekében, illetve azt olyan érvényes vagy hatályos rendelkezéssel pótolják,
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
Kbt. 115.§ szerinti eljáráshoz
47. oldal
amely a legjobban megfelel az adott szerződésrész szellemének és gazdasági célkitűzéseinek.
A szerződő Fél nem köteles e pontban meghatározott célkitűzés érvényesítésére, ha súlyos
szerződésszegés miatt a szerződés fennmaradása már nem áll a szerződő Fél érdekében.
IX/13. A Vállalkozó feladatát saját maga által és/vagy a Szerződés rendelkezései szerint
alvállalkozó(k) bevonásával köteles teljesíteni. A Vállalkozó alvállalkozó(k) bevonása esetén
is teljeskörűen és közvetlenül felelős a Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért. A
Vállalkozó jótáll azért, hogy a bevont alvállalkozó, szervezet rendelkezik minden olyan
képesítéssel, engedéllyel és jogosítvánnyal, amellyel a Vállalkozó maga is rendelkezik
és/vagy amely a Szerződés szerinti feladatai teljesítéséhez szükséges.
Építési beruházás
megrendelése esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a Kbt.
138. § (5) bekezdésére tekintettel a 65%-ot
IX/14. A Szerződés és dokumentumai magyar nyelven készülnek. A Szerződés megkötése
után az ügyvitel, a Műszaki Ellenőr és a felek közötti együttműködés nyelve a magyar nyelv,
beleértve különösen a vitás ügyek rendezését, a napi ügyeket (tervek, jóváhagyások,
technológiai leírások, építési naplók, felmérési naplók, számlák, jegyzőkönyvek) és minden
egyéb iratot és nyilatkozatot.
IX/15. Vitás kérdések
„A vitás kérdések rendezésében a felek egyezségre törekednek és kötelezettséget vállalna
arra, hogy ezen vitáikat megkísérlik egyeztetés, egyezkedés vagy választott békéltető szakértő
segítségével rendezni. A felek vállalják azt is, hogy csak ezek sikertelensége esetén fordulnak
bírósághoz, amely viták elbírálására Megrendelő székhelye szerinti illetékes bíróság
illetékességét kötik ki. A szerződő fél nem köteles a jelen pontban meghatározott célkitűzés
érvényesítésére a másik fél olyan súlyos szerződésszegése esetén, amely miatt a szerződés
fenntartása már nem áll érdekében.
IX/16. Projekttársaság létrehozása nem lehetséges
IX/17. Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §
(1) bekezdés 1. pont b) alpontja szerint átlátható szervezetnek minősül.
A szerződő felek képviselői a jelen, … számozott oldalból álló Szerződést, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, közös elolvasást, egybehangzó értelmezést és megmagyarázást
követően jóváhagyólag írták alá. Jelen szerződés … eredeti példányban készült.
Kelt: Budapest, 201…. év …………………… hó ……. nap
______________________________
Megrendelő részéről
__________________________
Vállalkozó részéről
Magyarországi Evangélikus Egyház
<Cégnév>
Krámer György
országos irodaigazgató
…………………………
<titulus>
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
Kbt. 115.§ szerinti eljáráshoz
48. oldal
Ellenjegyzők: